Договор ремонта автомобиля с участником

ДОГОВОР РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ

Город: [Город]
Дата: [Дата]

Стороны:

Заказчик: [Имя и фамилия Заказчика], проживающий по адресу: [Адрес Заказчика]
Исполнитель: [Имя и фамилия Исполнителя], зарегистрированный по адресу: [Адрес Исполнителя]

Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить ремонт автомобиля марки [Марка автомобиля], модели [Модель автомобиля], государственный регистрационный номер [Государственный регистрационный номер автомобиля] в соответствии с условиями настоящего договора.

Объем работ

Перечень необходимых ремонтных работ указан в Приложении № 1 к настоящему договору.

Стоимость работ и порядок оплаты

* Общая стоимость работ составляет [Сумма] рублей.
* Заказчик оплачивает стоимость работ в следующем порядке:
* Аванс в размере [Сумма] рублей вносится при подписании настоящего договора.
* Оставшаяся сумма в размере [Сумма] рублей выплачивается после выполнения работ и подписания акта приема-передачи.

Сроки выполнения работ

Работы должны быть выполнены в течение [Количество календарных дней] календарных дней с момента подписания настоящего договора.

Права и обязанности сторон

Заказчик обязуется:

* Предоставить автомобиль Исполнителю в чистом виде и исправном состоянии.
* Вовремя оплатить стоимость работ в соответствии с договором.
* Принять автомобиль после выполнения работ и подписать акт приема-передачи.

Исполнитель обязуется:

* Выполнить ремонтные работы в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1.
* Использовать качественные материалы и запасные части.
* Соблюдать установленные сроки выполнения работ.
* Предоставить гарантию на выполненные работы [Срок гарантии].

Ответственность сторон

* За несвоевременное выполнение работ Исполнитель несет ответственность в виде пени в размере [Процентная ставка]% от стоимости работ за каждый день просрочки.
* За некачественное выполнение работ Исполнитель несет ответственность в виде гарантийного ремонта или возмещения ущерба, причиненного Заказчику.
* За просрочку оплаты Заказчик несет ответственность в виде пени в размере [Процентная ставка]% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Разрешение споров

Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров мирным путем, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

Прочие условия

* Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
* Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
* Все дополнения и изменения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

Подписи сторон:

Заказчик:
[Подпись Заказчика]
[Дата]

Исполнитель:
[Подпись Исполнителя]
[Дата]

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

* [Перечень ремонтных работ]

Следите за нашими новыми публикациями и делитесь своими мыслями! Мы уверены, что вместе сможем создавать действительно ценное содержание, которое будет вдохновлять и поддерживать вас. Спасибо, что остаетесь с нами!